קבלנות
פיצוי עבור איחור קבלן במסירת בית 74027
(1) חוק המכר דירות לא חל ביהודה ושומרון ובמקרה זה הצדדים לא קיבלו אותו עליהם. (2) כאשר נקבע בהסכם סכום לפיצוי על איחור הוא כולל את הנזקים לרוכש. (3) לקבלן יש זכות לתקן ליקויים בעבודתו במקום לפצות את ה...
קראו עוד
עמותה שהקימה אתר אינטרנט בעזרת יועץ וטוענת שהתרשל 76109
התובעת שכרה את שירותיו של הנתבע לייעץ לה בהקמת אתר ובשלב מסוים הפסיקה את ההתקשרות עמו. בפסק הדין נקבע: (1) הנתבע לא אחראי לליקויים באתר כיוון שהתובעת לא קיבלה את המלצתו לבדוק האם יש תקלות באתר בעת מסי...
קראו עוד
קבלן שעבודתו הופסקה והמזמין טוען לליקויים בבניה 75104-1
תובע 1 הוא מפקח בנייה ותובע 2 הוא קבלן, הנתבעת היא מזמינת העבודה, שלפי טענת התובע לא שילמה לו את כל שכר לאחר שהיא סילקה אותו מעבודתו, בין הצדדים ויכוח מי אחראי לסילוק הקבלן ולהפסקת עבודתו, כשמזמינת הע...
קראו עוד
קבלן שעבודתו הופסקה והמזמין טוען לליקויים בבניה 75104-3
תובע 1 הוא מפקח בנייה ותובע 2 הוא קבלן בנייה שאינו יהודי, שביצע שיפוצים בביתה של המזמינה, המזמינה סילקה את ההתובעים, והתעוררה מחלוקת בין הצדדים, בפסק הדין הראשון נקבע כי סילוק הקבלנים היה מוצדק בעקבות...
קראו עוד
קבלן שעבודתו הופסקה והמזמין טוען לליקויים בבניה 75104-4
תובע 1 הוא מפקח בנייה ותובע 2 הוא קבלן בנייה שביצע שיפוצים בביתה של המזמינה, המזמינה סילקה את הקבלנים, והתעוררה מחלוקת בין הצדדים, בפסק דין זה דן בית הדין בפרטים האחרונים וקבע את הסכום הסופי לתשלום....
קראו עוד
תנאים לסילוק יד של קבלן 74005-1
אדם סיכם עם קבלן שיבנה את ביתו, ונתגלו ליקויים בבנייה, לדעת הקבלן אין לו מחויבות לתקן ליקויים שלא נתגלו על ידי מפקח הבנייה שמונה על ידי מזמיני העבודה, כמו כן הוא רצה לתקן את הליקויים שנתגלו על ידי המפ...
קראו עוד
פיצויים של קבלן למזמינים על ליקויים, על איחור במסירה ועל הפרת החוזה 74005-2
התובע הוא קבלן שבנה לנתבעים את ביתם בישוב פלוני. בפס"ד חלקי נקבע כי התובע איבד את הזכות לבצע תיקונים בבית ועליו לפצות את הנתבעים על הליקויים. נפסק שעל התובע לשלם לנתבעים סך: 119,396 ₪ עבור הנזקים שנגר...
קראו עוד
מקח טעות בספר תורה שמחירו גבוה 77036-1
התובע הזמין ספר תורה מהנתבע שהוא סופר סת"ם, סוכם כי התובע ישלם על ספר התורה 152,100 ש"ח, לאחר שהתובע שילם כבר 113,780 ש"ח הוא נקלע לקשיים כלכליים וניסה למכור את הספר, המומחים שלהם הראה את הספר העריכו ...
קראו עוד
מקח טעות בספר תורה שמחירו גבוה - ברע 77036-2
המשיב הזמין ספר תורה מהמבקש, בית הדין קמא קבע כי על המבקש להחזיר את כל הכסף שקיבל עבור ספר התורה וזאת משום דין מקח טעות, המבקש מערער לבית הדין וטוען שלא היתה לו אפשרות לחקור את המומחה וכי עמדת המומחה ...
קראו עוד
מחלוקת בין קבלן למזמין וטענה שההסכם נחתם תחת לחץ 79110
(1) יש תוקף להסכם גם אם אחד הצדדים חתם עליו בתקופה בה היה במצוקה. (2) יש חובה לשלם מע"מ גם אם סוכם אחרת בין הצדדים. (3) קבלן שעבודתו הופסקה באמצעה זכאי לקבל את שכרו בניכוי מסוים ("כפועל בטל"). (4) ברי...
קראו עוד